消防工程施工合同书模板

　　消防工程施工中,应该加强施工质量的管理水平,从而保证消防工程的施工质量。消防工程施工合同书怎么写呢?以下是在品学网小编为大家整理的消防工程施工合同书范文，感谢您的阅读。消防工程施工合同书范文一
　　建设单位： (以下简称甲方)
　　施工单位： (以下简称乙方)
　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。
　　第一条：工程概况
　　工程名称：
　　工程规模： 平方米
　　工程地点：
　　工程内容： 消防报警系统、消火栓系统
　　第二条：合同价款及承包形式：
　　本工程经甲、乙双方商定，同意采用 承包方式。即 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款： 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担 。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。
　　第三条：付款办法
　　本合同在签字生效之日起 天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款 元，其后在乙方主要设备进场并施工后 天内支付 元。
　　2. 本工程竣工验收合格后 天内，甲、乙双方应结清除 质保金外的全部工程帐务。
　　第四条：施工日期
　　本合同签定后 月 日开工，预计 个工作日竣工。
　　第五条：设备及材料供应方式
　　1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。
　　2. 乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均 由乙方负责。
　　第六条：工程质量及验收交工
　　工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。 隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。
　　第七条：双方职责
　　甲方：
　　派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。
　　乙方：
　　1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。
　　2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。
　　3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。
　　4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。 时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。
　　在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。
　　第八条：其它
　　1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。
　　2.本合同未尽事宜，双方协商议定。
　　3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
　　4.本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　单位地址： 单位地址： 单位电话： 单位电话：
　　邮 编： 邮 编：
　　甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)消防工程施工合同书范文二
　　建设单位：
　　施工单位：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。
　　一、 工程范围及承包方式：
　　1、 工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等
　　2、 承包方式：包工包料
　　二、 工程地点：普兰店市
　　三、 双方职责
　　(一)、甲方责任：
　　1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。
　　2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍)
　　(二)、乙方责任：
　　按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。
　　四、 工程期限：
　　1、自本合同签定之日起 天完工
　　2、下列情况工期顺延
　　(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。
　　(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。
　　五、工程造价及结算方式
　　(一)、工程造价：壹百零捌万元人民币( 108万元)。
　　(二)、结算方式：
　　合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。
　　六、竣工验收：
　　验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。
　　七、其它事宜
　　1、本合同自双方签字之日生效
　　2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力
　　八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。
　　甲方： 乙方：
　　代表： 代表：
　　年 月 日消防工程施工合同书范文三
　　甲方(全称)： (以下简称甲方)
　　乙方(全称)： (以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。
　　一、 工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　承包范围：
　　包括 等消防设施。
　　承包方式：包工包料(按实际面积 平方米按每平方米 元计算)
　　二、 合同价款及取费标准
　　1. 合同价款：
　　三、 付款方式
　　1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。
　　2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计 万元。
　　3.工程完工验收合格付总工程款的10%计
　　4.质保金10%计
　　四、 质量标准
　　1、 本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。
　　2、 承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。
　　3、 承包人在施工过程中必须遵守下列规定：
　　(1) 应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。
　　(2) 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序;
　　(3) 工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。
　　五、 发包方及承包方的责任
　　1、 发包人的责任：
　　(1) 向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理;
　　(2) 协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行;
　　(3) 按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。
　　2、 承包人的责任：
　　(1) 负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;
　　(2) 提供完整的竣工资料和图纸;
　　(3) 向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;
　　(4) 保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工;
　　(5) 提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据;
　　(6) 无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。
　　六、 工程验收
　　工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。
　　七、 违约责任
　　1、 发包人责任：
　　(1) 未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。
　　(2) 及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。
　　2、 承包人责任：
　　(1) 工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
　　(2) 工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。
　　八、 质量承诺措施质量承诺
　　乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。
　　九、 附则
　　1、 本合同一式二份，双方各执一份。
　　2、 本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。
　　发包人：法定代表人：委托代理人：
　　承包人： 法定代表人： 委托代理人：
　　年月日：