民事起诉状经典实例

　　以下是品学网小编给大家分享的民事起诉状经典实例，希望对大家有帮助。民事起诉状经典实例1
　　原告：杨某，女，汉族，1xxx年x月x日出生，现住xxx市xxx区x3号。
　　被告：李某某，男，汉族，1xxx年x月x日出生，甘肃省合水县人，暂住xxx市xxx区x3号。
　　诉讼请求：
　　1、依法解除原、被告婚姻关系;
　　2、判决婚生子由原告抚养，由被告每月按时支付抚养费;
　　3、依法分割原、被告共同财产;
　　4、请求法院依法确认原告对原告现租住房的承租权;
　　5、请求判决诉讼费用由被告承担。
　　事实和理由：
　　原、 被告经人介绍相识，于1xxx年 3月x日领取结婚证。婚后，原、被告二人感情一般，却经常因被告打牌赌博而发生争吵，原告多次规劝，被告并无悔改之意， 双方感情日益恶化。被告不顾及家庭，对孩子的生活和学习不闻不问，孩子的成长和教育都是原告一人承担，今年孩子升学，所有事宜都原告来办，被告问都不问， 完全不尽一个父亲的责任。
　　原告现租住的xxx市xxx区x3号，原系原告父亲租住房产部门的公房，原告祖孙三代都在此居住。原告父亲 考虑到原告没有住房，经房产部门同意，转由原告租住至今。因为此房是公房，只是由原告租住，原告亦无其他居住房，故此，特申请贵院依法确认并保护原告对该 房的承租权。
　　xxx1年，原告曾向贵院提起过离婚诉讼，并从那时起和被告分居至今。
　　现原告认为，原、被告夫妻感情已完全破裂，特向贵院提起诉讼，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。
　　此致
　　xxx市xxx区人民法院
　　具状人：
　　xxx5年x月25日
　　证 据 清 单
　　1、xxx市xxx路房地产管理所房屋租赁证一份;
　　2、xxx市xxx路房地产管理所证明一份;
　　3、银行定期储蓄存单两份;
　　4、财产清单一份。民事起诉状经典实例2
　　起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司
　　企业性质：集体
　　经营范围：工业与民用建筑.
　　流动资金：1xx.5万元
　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
　　地址：______县______乡______电话：______________________
　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
　　法定代表人姓名：_________职务：_________
　　被告单位(全称)：______市职工教育培训中心
　　地址：________市_______-______路________号
　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
　　事实和理由：
　　______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为4x5125.x4元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的xx余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达xx5x.x3元。甲方虽然承担了25x11.43元的误工费，但尚有5xxxx.3x元到今有承担赔偿损失的责任。
　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲 方仍拖欠乙方工程款21xx3.xx元。
　　从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值1x4551.xx元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
　　诉讼请求：
　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
　　(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21xx3.xx元;
　　(二)结算零建工程款：1x4551.xx元减去甲方垫付的材料款xxx13.3x元，应付给乙方工程款1xxxx.5x元;
　　(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金545x5.xxig;______年______月至______月设备闲置费5xxxx.3x元
　　以上三项合计，共24xxxx.x3元。
　　此致
　　______市______区人民法院
　　附：1.本状副本1份;
　　2.书证2x件。