水泥采购合同范本
水泥采购关乎着砌墙的质量吗,因此签订水泥采购合同需要注意什么呢?以下是在品学网小编为大家整理的水泥采购合同范文,感谢您的阅读。水泥采购合同范文1
甲方(采购方): (以下简称甲方)
乙方(供应方): (以下简称乙方)
甲方由于 工程项目建设的需要,现需从乙方处采购 水 泥 等材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 产品及价款
注:表中单价为运送到施工现场的价格(含货价、运杂费、装卸费等)。
第二条 供货时间
从 年 月 日起至 本工程竣工完成日 止。期间送货以甲方通知为准,甲方应提前 48小时 通知乙方送货。
第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。
第四条 运输、交货及收货
1、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由 承担。
2、交货地点:
3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。
4、对进场水泥的数量双方共同清点,并办理入库凭证。若出厂数量和实际交货的数量不相符,以现场实际双方清点的数量为准。
第五条 支付及结算方式
现金支付 银行转账
结算方式:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的 。留 作为材料质保金, 年后无息返还。
第六条 违约责任 (一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、乙方应及时向甲方提供水泥质量保证书等质保资料,按国际及行业标准和相关规定做到保质保量,承担因水泥质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
(二)甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。
2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
3、甲方应及时提货及保证货款支付,如甲方不能按协议要求付款,乙方有权停供水泥。
第七条 合同的调整
1、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。
第八条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条 其他约定事项
第十二条 本合同一式 份,由甲、乙双方各执 份。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日水泥采购合同范文2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方经过平等友好协商,现就甲方向乙方购买水泥用于 唐河县战备路南阳市汉冢乡至唐河县刘岗改建工程 工程施工有关事宜,达成如下一致条款,以至双方共同遵照执行:
第一条 产品名称、品种、单价:
甲方向乙方采购的产品为宛北水泥,品种为32.5R、42.5R的水泥,目前到位价,32.5R的为每吨 元,42.5R的每吨为 元。 备注:此单价为固定含税单价,包含运费、装卸费,最终按照实际供货数量结算。
第二条 产品质量标准:
甲方供应产品质量必须符合中华人民共和国国标(GB175-20xx、GB1344-20xx)规定标准并满足该工程施工需要。
第三条 合理损耗计算方式及分摊方式
若双方水泥称重数量出现磅差,当磅差在3‰之內时,以乙方过磅的水泥称重单为依据;当出现超过3‰的异常磅差时,以甲方过磅的水泥称重单为依据。
第四条 交货方式:
1、交货地点:乙方需将水泥运输至 。
2、供货时间:
甲方指定人员(姓名: 身份证号码: 电话: )应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话方式告知乙方指定人员(姓名: 电话: 身份证号码: )。乙方在收到甲方通知后24小时内必须将甲方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第五条 产品验收方法:
1、数量验收:乙方交付水泥时,水泥数量以乙方指定人员、甲方指定人员和甲方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
2、质量验收:以乙方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据,乙方应将出售给甲方之水泥所属编号的水泥检验报告交付甲方存查。甲方或甲方委托施工单位和监理人对乙方供应的水泥按合同规定的要求进行检验和测试。对于检验和测试出的任何不满足合同要求的水泥,乙方必须免费更换并负担检验费。水泥检验合格所发生的检验费用由甲方或监理人负责。当乙方对甲方或施工单位和监理人的检验和测试有异议时,甲方委托南阳市交通工程质量监督站进行复检,复检结果为最终结果。如复检结果证明这些水泥不符合合同要求,则检验费由乙方负责,否则检验费由甲方负责。乙方每次供货时须向甲方提供该批产品检测报告(带CMA章)。本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第六条 货款结算及付款方式:
1、结算方式:甲方每月上旬对乙方上月完成的供货量进行结算一次,并按业主对该期完成的工作量的拨款情况支付工程款给乙方。
2、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票,否则乙方有权拒绝付款。
第七条 变更:
甲方有权根据工程的实际情况调整水泥的实际需求总量,不论增加或减少都不对合同的单价和其它条款及条件做任何改变。如因工程设计变更而导致水泥数量的增减,甲方有权要求乙方在单价或其它条款不变的前提下予以承认。
第八条 违约责任:
1、若乙方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准,甲方有权拒付水泥货款,且乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部经济损失。
2、若乙方未按甲方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格),则每延误一天,甲方有权对乙方处以20xx元的违约金。
3、若乙方未按上述规定履行其义务应承担违约部分货款的20%的违约金。
第九条 安全:
乙方负责水泥从加工、运输至甲方工地指定地点全过程的安全等方面全部经济和法律的责任,与甲方无关。
第十条 其它:
1、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效,都具有同等法律效力。
3、本合同一式三份,甲方二分,乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日水泥采购合同范文3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为保证双方的合法权益,甲乙双方就中国水电十五局承建的延安市南沟门南、北线供水工程施工用粉煤灰的采购、供用问题在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同,并信守以下条款,共同严格履行:
一、产品规格型号、商标、计量单位、结算价格、供应数量
注:结算价由两部分组成:水泥出厂价+运输价;合同执行过程中,运输价不变,水泥出厂价调整时,乙方持厂家价格调整文件,甲方考虑给予调整结算价。 合同签订后,甲方向乙方提供一份材料需求计划单,详细说明所需材料的年计划、月计划以及供应地点,以便乙方组织材料及落实运输车辆。
二、结算方式
每月25日至月底为结算日期,乙方持工程项目部收料单并开具全额增值税专用发票办理结算。
三、支付方式
甲方财务部收到乙方提供的合格发票后,于次月15日前付清全部货款及运费;甲方以银行转账或银行承兑的方式支付货款及运费。
四、运输方式及费用负担
汽车运输、乙方负责运输,运杂费由乙方承担。
五、交货地点
延安市南沟门南、北线供水工程施工现场;工程项目施工点多达十几个,乙
六、交货时间
甲方提前一天以书面传真形式或电话形式通知乙方发货,内容包括:数量、品种、送货地点、到货具体时间、联系人姓名、电话等,乙方以此为以及办理发货手续。
七、计量标准
水泥数量验收以出厂电子磅单为依据,若甲方对数量有异议时,由乙方和施工单位共同选择第三方进行复磅(复磅应选择技术监督局检验合格且距离施工现场较近的公磅处进行),复磅数量与出厂磅数量之差若不超过3‰范围,以出厂磅为准,复磅发生的费用由甲方承担,若超出3‰范围,则以复磅数量为准,复磅发生的费用由乙方承担。
水泥进场时,必须对其数量、品种、级别、包装或散装仓号、袋装日期、出厂日期、随货化验单检验项目等进行验收,其各项参数必须符合现行国家标准。
八、质量标准
水泥执行
九、验收标准及质量异议期限
以生产厂家同编号水泥检验报告为依据,乙方委托施工单位在同编号水泥中抽取试样,签封后保存三个月,如施工单位对水泥质量有异议,应在收货之日起三个月内向乙方书面提出,经乙方书面确认后,甲乙双方将签封的水泥试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。
十、争议与违约
(一)争议解决
1、甲乙双方合同执行过程中发生争议,应本着诚实信用和公平合理的原则及时协商,协商不成时,可由合同签订地仲裁机构裁决。
2、争议未得到妥善解决前,除出现下列情况的,双方都继续履行合同。
(1)合同确认已无法履行(不可抗力无法履行等)双方协商停止履行合同。
(2)双方协商同意停止供应。
(3)经主管机构协调要求停止供应,且双方同意。
十一、其他
本协议一式六份,甲、乙双方各执两份。以上协议三方共同遵守,相互守约,未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
学生先进事迹材料j精选范文以泰然自若的心态面对人生一切未知的困难和挑战,当一名先进的新时代学生,下面是小编为大家整理的学生先进事迹材料,欢迎大家阅读。学生先进事迹材料范文(一)年的4月,对我来说是改变命运的
大学生助学金申请书范本大学助学金申请的第一步就是提交一份申请书,有很多同学都不知道大学生助学金申请书范本到底要怎么写。没关系,品学网小编为你整理了一些大学生助学金申请书范本的范文,希望你喜欢。大学生助学
班级财产管理责任书公共财产受到法律保护,作为管理公共财产的负责人,应该签订一份责任书来提醒保护公共财产的安全。下面是小编给大家带来的财产管理责任书,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!财产管理责任书
民事再审的申请书范文民事再审制度作为民事诉讼法的重要组成部分之一,对于纠正法院错误裁判,维护司法公正,通过为当事人提供特殊救济程序以最大程度保护当事人的合法权益,发挥了极其重要作用。对于民事再审的申请
最新版刑事附带民事起诉状下面是品学网小编给大家整理的最新版刑事附带民事起诉状,供大家参考。最新版刑事附带民事起诉状1原告人李某某,男,x年5月10日出生,汉族,某某县某某镇某某村第六居民组,村民。被告人刘
2022财产抵押借款合同借款是有风险的,所以为了让自己的钱能够按时收回来,需要和你的借款人签一份财产抵押合同。财产抵押借款合同贷款方借款方借款方为取得借款,贷款方为确保贷款安全,经借贷双方协商同意,特签订
财产分割民事上诉状范文不少法律界的新手都是不怎么会写财产分割民事上诉状的,那么,下面请参考公文站小编给大家整理收集的财产分割民事上诉状范文,希望对大家有帮助。财产分割民事上诉状范文1上诉人,女,x年11
2022年无财产无子女离婚协议书范本无财产无子女离婚协议书范本1男方,汉族,生于年月日,身份证号码女方,汉族,生于年月日,身份证号码男女双方于年月日办理结婚登记,婚后未生育子女。因双方性格不合,无法继续共同生活,夫妻
有孩子有共同财产及债务分割纠纷的离婚协议书离婚协议书男方timestimestimes,民族汉,现居住timestimes县timestimes镇timestimes街身份证号timestimestimestimestim
财产权利质押借款合同借款人(以下简称甲方)法定代表人有效证件(照)名称号码住所地电话传真担保公司(以下简称乙方)法定代表人住所地电话传真为保障实现编号为的担保借款合同项下债权,甲方愿意以其有权处分的权
提供办公设备无偿服务合同提供办公设备无偿服务合同1甲方是位于之物业(以下简称该物业)的合法产权人,产权证号。现同意将该物业租给乙方使用,用途为,房屋建筑面积为平方米。2该物业现有装修及设施情况见相关备注。
颁奖典礼领导发言稿怎么写篇一颁奖典礼领导发言稿各位老师,同学们大家下午好!今天我们在这里隆重集会,举办这样一个盛大的颁奖典礼,意义非凡。学校的根本任务是培养人。作为全国重点中职院校,我校一直坚持教育以育人
小学暑假教师集训动员会领导讲话发言稿老师们根据教育局统一安排部署,2010年暑假教师集训今天正式开始。本次集训的目的是通过学习交流和反思讨论,提升师德师风水平,增强法律法规意识,切实转换思想,更新观念,增强实施素质教
演艺中心开业典礼领导发言稿尊敬的各位嘉宾各位朋友大家上午好!十分荣兴能参加演艺中心的开业庆典仪式。首先,今天是个喜庆的日子。谨代表对演艺中心的隆重开业表示衷心祝贺,向出席今天庆典活动的各位来宾表示热烈地欢迎
领导与同志通用的发言稿同志们今天,我们在这里召开的XXX会议,我认为是十分必要的,这对于XXX工作的开展,具有十分重要的指导意义。对于刚才某某同志,以及某某同志的讲话,我认为,讲得非常好,非常深刻。希望
关于公司的租房合同样本篇一出租方(以下简称甲方)承租方(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法中华人民共和国城市房地产管理法及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就房屋租赁的有关事宜达成协议
幼儿园大班十一月份工作计划篇一一教学目标1会讲卖火柴的小女孩,阿里巴巴与四十大盗的故事2会背诵古诗回乡偶书等古诗。3能正确书写拼音。4进一步巩固加法口诀表。二行为习惯的培养1生活习惯能根据天气变化与自己的感
城市个人租房合同样本篇一出租方(甲方),身份证号码承租方(乙方),身份证号码根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规规定,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上,就下列房屋的租赁达成如下协议第一条房屋基
2021年幼儿园端午节放假通知怎么写农历五月初五是中国传统的端午节。那么20xx年幼儿园端午节放假通知怎么写?下面就由小编给大家讲讲吧。20xx年幼儿园端午节放假通知怎么写20xx年幼儿园端午节放假通知1各中小学幼儿
端午节国旗下爱国发言稿在现在的社会生活中,我们总不得不需要用到发言稿,发言稿可以帮助发言者更好的表达。那么,怎么去写发言稿呢?以下是小编整理的端午节国旗下爱国发言稿,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮
爱国主题学生发言稿老师同学们大家好!今天我演讲的题目是爱国主题作为一个中国人,我们都应当知道中华民族的屈辱历史。众所周知,中国历史上有一处华丽的宫殿圆明园。它是由五位皇帝经150多年的苦心经营,集大
爱国建议书精选范文看着冉冉上升的国旗,你是否感到从未有过的激动呢?这是我们国家的象征,有多少人为这国旗做出了贡献,下面是品学网小编整理的爱国建议书精选范文,欢迎阅读。爱国建议书精选范文篇1老师同学们